background image

(3)通知施工单位修改土方施工方案,加深开挖,增大放坡,开挖土方需要 4 天。
1)监理工程师应核准哪些项目的工期顺延?应同意延期几天?
2)对哪些项目(列出项目名称内容)应该准经济补偿?
3.工程所需的 200 个钢门窗框是由业主负责供货,钢门窗框运达施工单位工地仓库,并经
入库验收。施工过程中监理工程师进行质量检验时,发现有 10 个钢窗框有较大变形,即
下令施工单位拆除,经检查原因属于钢窗框使用材料不符合要求。
对此事故监理工程师应如何处理?
4.业主供货,由施工单位选择的分包商将集中空调安装完毕,进行联动无负荷试车时需
电力部门和施工单位及有关外部单位进行某些配合工作。试车检验结果表明,该集中空调
设备的某些主要部件存在严重质量问题,需要更换。
(1)按照合同规定的责任,试车应由谁组织?
(2)监理工程师应如何处理

纠错

§

本题答案:

3

题某综合办公楼工程,建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位,

双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力,经甲建设单位同意,
乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察
设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务,并按勘察设计合同的约
定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工,工程
竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后,丙按时将设计文件
和有关资料交付给丁,丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后,甲会同有关质量监督部门
对工程进行验收,发现工程存在严重质量问题,是由于设计不符合规范所致。原来丙未对
现场进行仔细勘察即自行地设计导致设计不合理,给甲带来了重大损失。并以与甲方没有
合同关系为由拒绝承担责任,乙又以自己不是设计人为由推卸责任,甲遂以丙为被告向
法院提起诉讼。
问题:
1.本案例中,甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签定的合同是否有效?并分别说明理由。
2.甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么?
3.工程存在严重质量问题的责任应如何划分?
4.根据我国法律法规的规定,承包单位将承包的工程转包或违浍分包应承担什么法律后

纠错

§

本题答案:

4

题某建设项目的业主于 2004 年 3 月 1 日发布该项目招标公告,其中载明招标项目的

性质、大致规模、实施地点、获取招标文件的办法等事项,还要求参加投标的施工企业必须
是本市一、二级企业或外地一级企业,近三年内有获省、市优质工程奖的项目,且需提供
相应的资质证书和证明文件。4 月 1 日向通过资格预审的施工单位发售招标文件,各投标
单位领取招标文件的人均按要求在一张表上登记并签收。招标文件中明确规定,工期不长
于 24 个月,工程质量标准为优良,4 月 18 日 16 时为投标截止时间。在书面答复投标单位
的提问以后,业主组织各投标单位进行了施工现场踏勘。4 月 12 日,业主书面通知各投标
单位,由于某种原因,决定将商场部分装修工程从原招标范围内删除,并明确 4 月 18 日
16 时仍为投标截止时间。开标时,由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况,确

一览英才网(http://www.job1001.com) 是基于产业行业垂直细分和地方区域横向细分的网络求职招聘平台。