2011 年监理工程师考试《案例分析》历年真题及答案详解
7
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某项工业建筑的地基强夯处理工程,包括开挖
土方、填力、点夯、满夯等。由于工程量无法准确确定,按照施工
乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工,工程量由
根据该工程的合同特点,监理工程师提出的工程量计量与工程款支付程序的要点如下:
(
1)乙方对已完工的分项工程在 7 天内向监理工程师申请质量认证,取得质量认证后,向监
理工程师计量申请报告;
(
2)监理工程师在接到报告后 7 天内核实已完工程量,并在计量前 24 小时通知乙方,乙方为
计量提供便利条件并派人参加;乙方不参加计量,监理工程师按照规定的计量方法自行计量,计量
结果有效;计量结束后,监理工程师签发计量证书;
(
3)乙方凭质量认证和计量证书向监理工程师提出付款申请;
(
4)监理工程师审核申报材料,确定支付款额,向甲方提供付款证明文件;
(
5)甲方根据乙方取得的计量证书与付款证明对工程的价款进行支付或结算;工程开工前,
问题
1.在开挖土方过程中,有两项重大原因使工期发生较大的拖延:一是施工过程中遇到数天季节
性大雨,由于雨后土壤含水量过大不能立即进行强夯施工,从而耽误了部分工期;二是土方开挖时
遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石,排除孤石拖延了一定的时间。随后,乙方按着正常索赔
程序提出了延长工期并补偿停工期间窝工损失的要求。试问,监理工程师是否应该受理这两起索赔
事件?为什么?
答案:对两项索赔的处理:孤石是一个有经验的承包商无法合理预见的,属于建设单位的风险
责任,索赔成立;阴雨天气属正常季节性的,这是有经验的承包商预先应该估计的因素,在合同工
期内已作考虑,因而索赔理由不成立,索赔应予驳回(
6 分)。
2.在工程施工过程中,乙方根据监理工程师指示,就部分工程进行了变更施工。试问,变更部
分合同价款应根据什么原则进行确定?
答案:变更价款的确定原则(
8 分)。
(
1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款(2 分)。
(
2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款(2 分)。
(
3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包商提出适当的变更价格,监理工程师
批准执行,这一批准的变更价格,应与承包商达成一致,否则由工程造价管理部门裁定(
4 分)。